20. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Davacı vekili mahkememize verdiği 04/10/2019 havale tarihli dilekçesinde özetle; müvekkilim davacı yüklenici, davalı ise iş sahibi olup, aralarında 26/01/2016 tarihinde yaptıkları ... Projesi Elektrik İşleri Sözleşmesi ile müvekkilim, davalının iş sahası olan ... ili, ... İlçesi, ... Mahallesi ... mevkii, N18C-12A-3C/12D Pafta, 927 ve 928 No'lu parselde yer alan ... Projesi inşaatının elektrik işlerinin adı geçen sözleşmede tariflendiği biçimde yapımı konusunda anlaştıklarını, bu sözleşme ile müvekkilim şirket söz konusu arsa üzerinde bulunan bağımsız bölüm niteliğindeki villalar ve ortak mahallere yönelik elektrik işlerinin yapımını yerine getirme işini yüklendiğini, adı geçen sözleşmenin 6.5. Maddesinde "birim fiyat esasına göre yapılacak ödemeler, yapılan iş miktarına göre aylık hakedişler şeklinde ve sözleşme uyarınca, yapılması gereken kesintiler yapıldıktan sonra yükleniceye ödenir. Yüklenicinin işveren veya yetkilisine yaptığı hakediş talebinin ertesi gününden itibaren 10 iş günü içerisinde işveren veya yetkilisi tarafından hakediş incelenecektir..........Hakedişin işveren yetkilisi tarafından onaylanması halinde bu onayı müteakip hakediş işveren onayına sunulur. İşverenin herhangi bir itirazı yoksa 10 iş günü içerisinde hakedişi onaylar ve onayı müteakip yüklenici hakediş tutarınca bir fatura kesip işverene teslim eder, Fatura teslim tarihinden itibaren 10 iş günü içinde işveren tarafından yükleniciye ilgili hakediş ödemesi yapılır". cümlesi yer aldığını, sözleşmede belirtildiği üzere ödemeler, yapılan iş miktarına göre aylık hakedişler şeklinde ve kesintiler yapıldıktan sonra yüklenici müvekkiline ödenmesigi gerektiğini, taraflar dava konusu sözleşmedeki işin süresini 270 takvim günü olarak kararlaştırtırıldığını, ancak işveren imalatın yapılacağı yer ve alanları zamanında yükleniciye hazır etmediği gibi imalat için gerekli olan proje, davalı şirketin temin etmesi gereken malzeme ve yeni birim fiyat onaylarını da talep edilen zamanlarda göndermediğini,diğer zarara uğradığı konulardan biri de işçilik ücretlerinin 01.01.2017 tarihinden sonra arttığını beyanla Fazlaya dair her türlü talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla HAKEDİŞ tutarları toplamı 1.712.890.39 TL. alacağımıza ihtarname tarihinden itibaren işleyecek TTK.1530/7maddesi gereği öngörülen temerrüt faizi uygulanarak tahsiline, Kira alacağımız ancak bilirkişi marifetiyle tespit edileceğinden belirsiz alacak olarak şimdilik 5000.00 TL. kira mahrumiyetinden doğan alacağımıza Temmuz 2017 tarihinden itibaren işleyecek TTK.1530/7maddesi gereği öngörülen temerrüt faizi uygulanarak tahsiline, yargılama gideri ile vekalet ücretinin de karşı taraftan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.