7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle;Davacı şirket ... ile davalı arasında 22/03/2022 tarihinde aralarında yaptıkları eser sözleşmesi kapsamında proje çıktısı olarak; ... uygulaması, ... uygulaması, ... uygulaması, ... uygulaması, Web Mağaza Admin Paneli, Web Super admin paneli, ... servisleri yapmak ve davacı şirkete teslim etmek üzere aralarında anlaştıklarını, davacı ile davalı tarafların aralarında yaptıkları sözleşmede "Proje Kapsamı" adlı başlık altında daha da detaylandırıldığı üzere; davalıya gönderilen kıyafet çizimlerinin elektronik 2d flat çizim olması, uygulamada 2 tane seçeneğin olması bir tanesinin kıyafet üzerinde tamir ve değişiklik yapacakları “...” diğeri ise baştan kıyafet sipariş verebilecekleri “...” seçeneği bulunması, kullanıcıların ... seçeneğine girdiklerinde kendilerine sorular sorulması ve sorular cevaplandığında yanda 2 d flat çiziminde kıyafetin ön izlemesinin çıkması, kullanıcılar ... kategorisinde nakış kategorisini seçerek kıyafetlerine nakış ekleyebilmesi, kullanıcılar “...” içerisinden ... kategorisini seçildikten sonra kullanıcıların önüne admin tarafından girilen asker rütbeler ve fotoğraf ön izlenimlerinin çıkması, kullanıcılar siparişlerine aynı ürüne ait veya farklı ürüne ait birden fazla sayıdaki düzenlemeleri ekleyip sipariş oluşturabileceklerini, kullanıcılar siparişlerine warranty ve hızlı servis opsiyonlarını ekleyebileceği üzerinde anlaşıldığını, davalı tarafın, mezkur Sözleşme'nin 3 numaralı ana maddesinde belirtilen proje kapsamı dahilinde projenin beta versiyonunu tamamlayıp, iş sahibinin kendi kullanımındaki cihazlara yüklemesini yapacağını veya yüklenmesi için iş sahibine göndereceğini, iş sahibi uygulamanın cihaza yüklenmesi ile ilgili tüm gereksinimleri en kısa sürede davalıya sağlamak ile yükümlü olacağını taahhüt ettiğini, bu aşamadan sonra iş sahibi kendi beta testlerindeki kapsam dahilindeki bulguları davalıya ileteceğine ve davalı ise kapsam dahilindeki bulguları ücretsiz tamamlayıp yeni versiyonu iş sahibine tekrar ileteceğine dair taraflar arasında sözleşme yapıldığını, yapılan eser sözleşmesi tarafların iradesi ile 3 ay uzatıldığını, davacı şirket ödemelerini sorunsuz biçimde yaptığını, yüklenmiş olduğu edimini yerine getirdiğini, proje tamamlanmadığı için davacının son ödemeyi yapmadığını, mevcut olayda borçlu temerrüdü olduğunu, taraflar arasında arabuluculuğa başvurulduğunu ancak anlaşma sağlanamadığını, bu sebeplerle davanın kabulüne, davalı ile davacı şirket arasında ... uygulaması, ... uygulaması, ... uygulaması, ... uygulaması, web mağaza admin paneli, web super admin paneli, ... servisleri yapmak üzere 22/03/2022 tarihinde yapılan sözleşmenin ayıplı olması, artık ifanın anlamsızlaşması ve sözleşmenin hükümsüz kalması sebebiyle sözleşmeden dönme ile ifa edilen bedelden faize ve fazlaya ilişkin haklarının saklı kalması kaydıyla şimdilik 1000 usd dava açma tarihinden işleyecek en yüksek ticari faiziyle ödenmesine karar verilmesine, yargılama gideri ile ücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle;Davaya konu sözleşme her iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme olup, basiretli bir tacir olması gereken davacının sözleşmeyle kararlaştırılan sürelere hiçbir surette uymadığını, hiçbir yükümlülüğün gereği gibi ve süresinde yerine getirilmediğini ve ödemelerin eksik yapıldığını, davacının kendi iletmesi gereken bilgi ve belgeleri geç ilettiğini ve projenin aksamasına yol açtığını, kendi hatasından dolayı projeye ek süre verdiği yazışmalarla da sabit olduğunu, davacının, kapsamda olmayan ek özellikleri dayatarak tüm ödemelerini geciktirdiğini, ödemelerini parça parça yaptığını ve son ödemesini hiç yapmadığını, davacının ödeme ile ilgili sözleşmenin maddelerine uymadığını, buna rağmen davalının bu aşamada projenin tamamlandı sayma hakkı var iken iyiniyet çerçevesinde 2 aylık beta sürecindeki tüm geri bildirimleri almaya devam ettiğini, sözleşme uyarınca davalının kendisine düşen tüm yükümlülükleri fazlası ile gerçekleştirdiğini ve projeyi tamamladığını, davalının hak ettiği ödemeyi tahsil edebilmek için iyiniyetli yaklaşımını sürdürerek yükümlü olmamasına rağmen kapsam dışı istenen birçok ek özellik yaptığını ve davacı ile iyi iletişim korunmaya çalışıldığını, davacının iddialarını kabul etmemekle birlikte, somut olayda davacının sözleşmeden dönme, seçimlik haklarını kullanma ve tazminat isteme hakkı bulunmadığını, davalının eksik ve kusurlu bulunan kısımların kendisine bildirilmesi ile ilgili çabasını gösterir yazışmalar incelendiğinde, davalının sorumluluğunun ötesinde bir çaba harcadığını, sonuç itibariyle davalının yapmış olduğu uygulamada hiçbir ayıp olmadığından ayıptan sorumluluğundan da söz edilemeyeceğini, davacının ihbar sürelerine de uymadığı gibi ayıbın diğer bir şartı olan davalı müvekkilden kaynaklı herhangi bir ayıp da söz konusu olmadığını, davacı sözleşmedeki ödeme tarihlerine ve yükümlülüklerine hiçbir surette uymadığını, davalı sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen davacının süreci çıkmaza soktuğunu, sözleşmede kararlaştırılan eksik bakiye ve belgeli sözleşmede kararlaştırılmayan ek işler için olan alacakları ile ilgili talep ve dava haklarını saklı tuttuklarını, sözleşmede yazılan ürünün dijital ürün olduğunu, davalının sorumluluğu, uygulamanın tamamlanma zamanında uygulamaların o zamanki işletim sistemleri ve versiyonlarında çalışmasını sağladığını, bu hususun bilirkişi incelemesinde de dikkate alınması gerektiğini, davacının hakaret ve tehditleri ile ilgili olarak cezai ve yollara başvurma hakları saklı kalmak üzere davacının haksız ve hukuki dayanaktan yoksun talepler içeren davasının reddini, davanın husumet nedeniyle reddine, mahkeme aksi kanaatte ise davacının açmış olduğu haksız ve hukuki dayanaktan yoksun davanın esastan reddine, yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini talep etmiştir.

DELİLLER;... Vergi Dairesi Müdürlüğüne müzekkere yazılarak davalı ... (TC:...)'nın tacir olup olmadığı hakkında bilgi celp edilmiştir.

Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda; tarafların beyanları, deliller ve tüm dosya kapsamına göre; Dava, davalı ile davacı arasında ... uygulaması, ... uygulaması, ... uygulaması, ... uygulaması, Web Mağaza Admin Paneli, Web Super admin paneli, ... servisleri yapmak üzere 22/03/2022 tarihinde yapılan sözleşmenin ayıplı olması, artık ifanın anlamsızlaşması ve sözleşmenin hükümsüz kalması sebebiyle sözleşmeden dönme ile oluşan zararın tazmini talebidir.

Yapılan yargılama toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre; dava tarihi itibariyle davalının ticari kaydının bulunmadığı, davalı şirketin dava tarihinden önce 18/01/2023 tarihinde tür değişikliğine giderek ... ... Ltd. Şti'ye dönüştüğü, davalının yapmış olduğu tür değişikliğinden davacının dava tarihi itibariyle haberdar olduğu zira taraflar arasında dava tarihinden önce yapılan arabuluculuk görüşmelerinde arabuluculuk tutanaklarında ... ... Ltd. Şti'nin taraf olarak görüldüğü ve görüşmelere katıldığı, bu nedenle davacının elinde olmayan nedenlerle davalının ünvanında yanılgıya düştüğünden bahsedilemeyeceği, tür ve ünvan değişikliği nedeniyle taraflar arasındaki sözleşmenin dava tarihi itibariyle ... ... Ltd. Şti. Olduğu anlaşıldığından davacının davasının pasif husumet yokluğu nedeniyle usulden reddine karar verilmiştir.

1.Davacının davasının pasif husumet yokluğu nedeniyle usulden REDDİNE,

2.Yargılama giderleri ve sair hususların gerekçeli kararda değerlendirilmesine,

3.Karar tarihinde yürürlükte bulunan Harçlar Tarifesi gereğince hesaplanan 427,60 TL maktu red harcının davacıdan tahsiline, peşin alınan 509,66 TL harçtan mahsubu ile geri kalan 82,06‬ TL harcın davacıdan tahsili ile HAZİNEYE GELİR KAYDINA,

4.Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Ücret tarifesinin 7/2 maddesi gereğince hesap olunan 4.774,96‬ TL nispi vekalet ücretinin davacıdan alınarak DAVALIYA VERİLMESİNE,

5.Arabuluculuk ücreti olan 3.120,00 TL’nin davacıdan alınarak, HAZİNEYE GELİR KAYDINA,

6.Davalı tarafından yargılama gideri yapılmadığından takdirine yer olmadığına,

7.Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,

8.Taraflarca yatırılan ve kullanılmayarak artan gider avansının karar kesinleştiğinde ilgili tarafa iadesine, Dair, taraf vekillerinin yüzüne karşı gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içinde İstinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.02/07/2024 Katip ...