1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkilinin, davalı ile Küçükçekmece ..... Mah. .... İnşaat işinde, proje kapsamındaki elektrik işleri otomasyon dahil malzeme ve işçilik olarak anahtar teslimi sözleşmesi akdettiğini, sözleşme hükümleri gereği davalı ... sözleşmede üstlenmiş olduğu edimlerin tamamını bitireceğini kabul ve taahhüt ettiğini, sözleşme hükümleri gereği de davalının süresinde işi teslim etmediği sözleşmenin 8. maddesinde belirtildiği üzere gecikilen her gün için Binde altı (0,006) gecikme cezası ve Sözleşme bedeli üzerinden %10 Cezai şart ödeneceği hüküm altına alındığını, davalının üstlendiği edimleri iş bu Teslim tarihinde tamamlayamacağı müvekkili tarafından öngörülmüş ve davalıya Kadıköy .... Noterliği 27/03/2017 tarih .... yevmiye numarası ile ihtarname gönderilerek işleri taahüt süresine kadar tamamlamasının istendiği, davalıya bu ihtarname gönderildikten sonra , davalı ... iş bu ihtarımıza herhangi bir cevap vermediğini, temerrüde düşerek müvekkilinin geçici kabulü süresinde yaptırmasına engel olduğunu, akabinde yine müvekkili tarafından Davalıya 31/07/2017 tarih ..... yevmiye numarası ihtarname gönderilerek, 30/04/2017 tarihinden itibaren cezalı çalıştığı bildirilerek 08/08/2017 de Tamamlaması yönünde ihtarat yapıldığını, davalının yapmış olduğu işlerden kaynaklı şantiyede bulunan diğer taşeronlarında birkısım işlerine zarar verdiğini, onların da işlerini teslim etme sürelerini uzattığını ve müvekkili şirketi hem diğer taşeronlara tazminat ödetmek hemde şantiyenin devam etmesine sebebiyet vererek sürekli şantiye gideri ödetmek durumuna sebebiyet verdiğini, davalıya yapılan avans ödemelerine müteakip yapmış olduğu işlerin tespiti için K.Çekmece .... Sulh hukuk Mahkemesi ...... D.iş Sayılı dosyası ile Tespitin yapıldığını, iş bu tespit raporunda da davalının eksikliklerinin tespit edildiğini, bu nedenlerle davalıya fazladan ödenen avans bedellerinin tespiti ve tazmini, davalının İhtarlara rağmen işi teslim etmeyerek sözleşme hükümleri gereği ödeyeceği Cezai şartın ve cezalı günlerin tazmini, davalının şantiyeyi devam etmesine sebebiyet vererek müvekkilin ödemek 30/04/2017 tarihinden itibaren ödemek zorunda kaldığı şantiye kalemlerinin tespiti ve tazmini, davalının şantiyede diğer taşeronalara vermiş olduğu zararlara karşılık müvekkilinin ödemek zorunda kalacağı tazminat bedellerinin tespiti ve tazmini, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla alacak kalemlerinin ve alacağın (Bilirkişi raporundan sonra talebimizi ıslah yoluyla arttırmak haklarımızı saklı tutarak ) şimdilik 10.000,00 TL kısmının, işlemiş olan kısa vadeli avans faizi ile davalıdan tahsili ve yargılama gideri ücreti vekaletin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekili cevap dilekçesinde özetle; öncelikle 10.000-TL'lik bedelin hangi alacak kalemi ya da kalemlere ait olduğu belli olmadığından taleplerin açıklattırılmasını talep ettiklerini, dava konusu sözleşmede yer alan "Küçükçekmece ... Mah. .... İnşaatı" işinde, sözleşme gereği müvekkili tarafırıdan anılan inşaatın tüm elektrik alt ve üst yapı işinin üstlenildiğini ve inşaatın devam ettiği süre zarfında da müvekkili tarafından kendi üzerine düşen edimlerin eksiksiz olarak yapıldığını, dava konusu inşaatta müvekkilinin üstlendiği elektrik işi haricinde gerek davacı şirketin, gerekse de davacı şirketin taşeron vasıtasıyla alt yükleniciye devrettiği inşaat işlerinin de bulunduğunu, uygulamada da bilindiği üzere bir inşaatın tamamlanmasında elektrik işleri inşaat ve mekanik işlerinden sonra geldiğini, dolayısıyla, inşaatın belli bölümlerinde davacı tarafa ve onun alt yüklenicilerine ait inşaattaki diğer kalemleri bitmeden, müvekkilinin elektrik işini tamamlayabilmesinin mümkün olmadığını, bu yüzden, davalı müvekkilinin kusuru bulunmaksızın inşaatın durması, kendi edimini ifa etmesini zaman zaman imkansız kıldığını ve neticede de dava konusu inşaattaki imalatının tamamlanmasını geciktirdiğini, sözleşme konusu edimlerin sözleşmeye uygun olarak yerine getirilmiş olmasına ve sözleşme konusu edimlerin elektrik işi olması ve davacı tarafça inşaatın elektrik işlerinin yapılması için gerekli hale getirilmiş olması kendi sorumluluğunda olmasına rağmen bu edimini yerine getirmemiş olması dikkate alınarak ve gerek davacının tarafına ödemiş olduğu avans bedelinin bulunmaması ve dava konusu işi zamanında teslim etmemesinde herhangi bir kusurunun bulunmaması; gereksa de davacının 30.04.2017 tarihinden sonra ödemek zorunda kaldığı şantiye kalemlerini ödemek zorunda kalmasında davalının herhangi bir kusuru bulunmadığı gibi diğer taşeronlara da vermiş olduğu herhangi bir zararın olmaması nedeniyle davanın reddine, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davacıya yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Tarafların iddia ve savunmaları, sundukları deliller, dosya kapsamı belgeler ve her iki tarafa ait ticari defter ve davaya konu inşaat da yerinde incelenmek suretiyle davalı ... üstlendiği işleri tam ve eksiksiz olarak süresinde yapıp yapmadığı, işin süresinde bitirilememesinin hangi tarafın kusurundan kaynaklandığı, davacının fazladan ödediği avans bedeli olup olmadığı, cezai şart talebinin yerinde olup olmadığı, işin süresinde bitirilememesinden dolayı davacının şantiye masrafları ve diğer taşeronlara ödediği ya da ödemek zorunda kalacağı tazminat taleplerinde haklı olup olmadığı, haklı ise dört adet alacak kalem miktarlarının ne kadar olduğu hususlarında bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilmiş ancak bilirkişi inceleme günü ve saatine kadar bilirkişi ücretinin yatırılmadığı ve bilirkişi incelemesinin yapılamadığı anlaşılmıştır. Mahkememizden verilen 28/03/2022 tarih ve ..... Esas .... sayılı kararı İstanbul BAM ..... Hukuk Dairesi'nin 26/09/2022 tarih ve .... Esas, .... Karar sayılı ilamıyla kaldırılmakla mahkememizin .... esas sayılı numarasına kaydedilerek yargılamaya devam olunduğu anlaşılmıştır.

Dava eser sözleşmesinden kaynaklı alacak davasıdır.

Davacı vekilinin 11/12/2023 havale tarihli beyan dilekçesi ile; davadan feragat ettiğini, yargılama gideri ve vekalet ücreti talebi olmadığını ve feragat doğrultusunda karar verilmesini talep ettiği anlaşılmıştır.

Davalılar vekilinin 12/12/2023 havale tarihli dilekçesi ile; davacı tarafça sunulan feragat dilekçesini kabul ettiklerini, davadaki tüm hak ve alacaklar yönünden davalı sıfatıyla feragat ettiklerini, herhangi bir yargılama gideri ve vekalet ücreti talebi bulunmadığını beyan etmiştir.

Davadan feragat, davacının talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesidir. Davadan feragat, davacının mahkemeye karşı yapacağı tek taraflı bir irade beyanı olup feragatin geçerliliği için bunun davalı ve mahkeme tarafından kabul edilmesine veya davalının muvafakat etmesine gerek yoktur. Somut olayda, davacı vekilinin feragat beyanı nedeniyle 6100 sayılı HMK’nun 307-312 maddeleri gereğince davanın reddine karar verilmesi gerektiği sonucuna varılarak aşağıdaki gibi hüküm fıkrası oluşturulmuştur.

1.FERAGAT NEDENİYLE DAVANIN REDDİNE

2.Harçlar tarifesi uyarınca alınması gereken ( 269,85-TL harcın 2/3 ü ) 179,90-TL harçtan davacı tarafça peşin yatırılan 170,78-TL peşin harcın mahsubu ile bakiye 9,12-TL harcın davacıdan tahsili ile HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

3.Tarafların yapmış olduğu yargılama giderlerinin taraflar üzerinde BIRAKILMASINA,

4.Tarafların yargılama gideri ve vekalet ücreti talebi bulunmadığından bu konuda karar verilmesine YER OLMADIĞINA,

5.Kullanılmayan gider avansının HMK 333. maddesi gereğince kararın kesinleşmesinden sonra yatıran tarafa İADESİNE,

6.HMK'nın uygulanmasına dair yönetmeliğin 58/1 maddesi gereğince taraflardan birinin talebi halinde gerekçeli kararın TARAFLARA TEBLİĞİNE, Dair; 6100 sayılı HMK.'nun 341. ve devamı maddeleri gereğince gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere tarafların yokluklarında dosya üzerinden yapılan inceleme neticesinde karar verildi. 21/12/2023 Katip ....